Договор поставки — образец

Организация поставляет другой организации строительные материалы партиями по заявкам покупателя.

Составлен Правосводом по описанию ситуации · 13.11.2026

Составить под мою ситуацию Скачать образец в Word

Скачивание бесплатное, без регистрации. Или опишите свою ситуацию — Правосвод составит такой документ по вашему рассказу.

Образец с примером заполнения

Жёлтым отмечено то, чего в рассказе не было: эти места нужно заполнить или проверить. Люди, адреса и суммы в примере вымышлены.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВг. Махачкала10 марта 2026 годаОбщество с ограниченной ответственностью «Пример», ИНН 0500000000, ОГРН 1020500000000, адрес: г. Махачкала, пр-т Петра I, д. 1, в лице директора Абасова Наримана Магомедовича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, иОбщество с ограниченной ответственностью «Образец», ИНН 0500000001, ОГРН 1020500000001, адрес: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 10, в лице директора Гасанова Мурада Магомедовича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:1. Предмет договора1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю строительные материалы (далее — Товар) в обусловленный настоящим договором срок, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его.1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена и характеристики Товара определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.1.3. Товар поставляется партиями на основании письменных заявок Покупателя. В заявке указываются наименование, количество и срок поставки Товара.1.4. Спецификация на каждую партию согласуется Сторонами в письменной форме, в том числе путем обмена документами по электронной почте или факсимильной связи. Спецификация должна содержать наименование, количество и цену партии.2. Сроки и порядок поставки2.1. Поставщик отгружает партию Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования спецификации на соответствующую партию.2.2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 10. Расходы по доставке включены в цену Товара.2.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара и подписания универсального передаточного документа (УПД).2.4. Досрочная поставка допускается с согласия Покупателя.3. Приемка Товара3.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем при получении Товара.3.2. При приемке Товара Покупатель проверяет соответствие Товара сведениям, указанным в УПД и товарно-транспортной накладной, и подписывает УПД.3.3. При обнаружении несоответствия количества или качества Товара Покупатель незамедлительно письменно уведомляет Поставщика. Уведомление направляется по электронной почте или факсимильной связи с последующим направлением оригинала.3.4. Поставщик обязан рассмотреть уведомление Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения и сообщить о своих действиях (замена Товара, допоставка, возврат).4. Цена и порядок расчетов4.1. Цена Товара определяется в спецификациях на каждую партию. Общая цена договора складывается из стоимости всех поставленных партий.4.2. Оплата Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.4.3. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.4.4. Стоимость Товара включает НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.5. Ответственность Сторон5.1. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.5.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.6. Претензионный порядок и разрешение споров6.1. Сторона, чье право нарушено, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.6.2. При недостижении согласия спор передается на разрешение Арбитражного суда Республики Дагестан.7. Срок действия и заключительные положения7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, а в части расчетов — до полного исполнения обязательств.7.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.8. Подписи СторонПоставщик: ООО «Пример», ИНН 0500000000, ОГРН 1020500000000, адрес: г. Махачкала, пр-т Петра I, д. 1Директор ______________________ (Абасов Нариман Магомедович, подпись)Покупатель: ООО «Образец», ИНН 0500000001, ОГРН 1020500000001, адрес: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 10Директор ______________________ (Гасанов Мурад Магомедович, подпись)

Из какого рассказа получился этот документ

Так человек описал ситуацию помощнику — своими словами:

ООО «Пример» (поставщик; г. Махачкала, пр-т Петра I, д. 1, ИНН 0500000000, ОГРН 1020500000000, директор Абасов Нариман Магомедович, действует по уставу) будет поставлять ООО «Образец» (покупатель; г. Каспийск, ул. Ленина, д. 10, ИНН 0500000001, ОГРН 1020500000001, директор Гасанов Мурад Магомедович, действует по уставу) строительные материалы: цемент, кирпич, сухие смеси. Товар поставляется партиями по письменным заявкам покупателя; наименование, количество и цена каждой партии согласуются в спецификации. Поставщик отгружает партию в течение 5 рабочих дней после согласования спецификации и сам доставляет её на склад покупателя в Каспийске. Покупатель принимает товар по количеству и качеству при получении и подписывает универсальный передаточный документ. Оплата — в течение 30 календарных дней после получения партии, переводом на расчётный счёт поставщика. За просрочку оплаты и за просрочку поставки — неустойка 0,1 % от неоплаченной или непоставленной суммы за каждый день. Претензию рассматривают 10 рабочих дней, споры — в Арбитражном суде Республики Дагестан. Договор действует до 31 декабря 2026 года. Договор № 15, подписываем 10 марта 2026 года в Махачкале.

Остальное сделал Правосвод: оформил документ, подобрал нормы и отметил, чего не хватает.

Какие статьи закона учитывает Правосвод

Составляя такой документ, помощник сверяется с этими статьями — их текст он берёт из базы законов дословно:

  • ст. 506 ГК РФ
  • ст. 508 ГК РФ
  • ст. 510 ГК РФ
  • ст. 513 ГК РФ
  • ст. 330 ГК РФ

Как составить документ в Правосводе

  1. Опишите ситуацию своими словами. Кто, с кем, когда и о чём договорился, что произошло и чего вы хотите добиться.
  2. Получите черновик. Правосвод оформит документ, приведёт нормы закона дословно и покажет, чего не хватает и что стоит проверить.
  3. Уточните и скачайте Word. Данные можно дописать в чате или приложить документы — помощник возьмёт их оттуда.
Составить под мою ситуацию

Другие образцы